乙方注意了!要想主张疫情防控费用,需承担举证责任!
〖壹〗 、乙方若想主张疫情防控费用，确实需承担举证责任 ，需提供充分证据证明费用与疫情的关联性及具体数额 ，否则可能面临法院不予支持或仅酌定确认金额的风险。
〖贰〗 、承包人应积极办理工期顺延签证或申请工期顺延，做好索赔管理工作根据《合同法》第118条、比较高院《关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释（二）》第6条的规定，主张工期顺延的举证责任在大多数情况下由施工单位承担 。
〖叁〗、根据疫情或者疫情防控措施的影响程度部分或者全部免除责任 。当事人对于合同不能履行或者损失扩大有可归责事由的 ，应当依法承担相应责任。因疫情或者疫情防控措施不能履行合同义务 ，当事人主张其尽到及时通知义务的，应当承担相应举证责任。
〖肆〗 、谁主张谁举证是在司法过程当中 。谁举报的谁就应该提供证据 。被告进行反驳的时候 ，也需要举证 ，一切都要靠证据来说话。
〖伍〗 、当事人主张适用不可抗力部分或者全部免责的，应当就不可抗力直接导致民事义务部分或者全部不能履行的事实承担举证责任 。
〖陆〗、正当防卫超过必要限度的 ，人民法院应当认定正当防卫人在造成不应有的损害范围内承担部分责任；实施侵害行为的人请求正当防卫人承担全部责任的 ，人民法院不予支持 。实施侵害行为的人不能证明防卫行为造成不应有的损害，仅以正当防卫人采取的反击方式和强度与不法侵害不相当为由主张防卫过当的 ，人民法院不予支持。
对于疫情防控费不再计取之前开标的项目,结算时要扣除吗
〖壹〗 、这意味着 ，如果政策调整导致疫情防控费不再计取，那么在结算时就需要按照合同约定进行相应扣除或调整 。这种处理方式基于合同双方的自愿原则 ，具有法律约束力 ，能够保障双方的合法权益 。若合同无明确约定：在合同未对疫情防控费的计取方式作出明确规定的情况下，首先应查阅各省出台的政策性文件。
〖贰〗 、计算依据：承包方需提供防疫费用支出凭证（如采购发票、劳务合同等），并按照实际发生金额据实结算 ，但需扣除已包含在合同价款中的常规安全文明施工费用 。PPP项目特殊规定采购活动影响：疫情导致PPP项目招标 、谈判延迟的 ，可顺延项目期限或调整采购计划 。
〖叁〗 、疫情防控应急措施费用：包括防疫人员工资、防控物资 、核酸（抗原）检测和宣传教育等费用，原则上应当据实结算。协商不能达成一致的 ，可按受疫情防控应急措施影响期间的具体情况 、施工单位现场工人和管理人员的实际人数 ，按每人每天20元～40元标准计取、包干使用 。
〖肆〗 、疫情防控措施费：双方协商确定；协商不成时，按每人每天20元至40元标准计取 。隔离观察期间工资原则上按正常工资计取。 停工损失费用：据实结算待岗工资 ，原则上不低于本市最低工资标准。 窝工降效费用：封控区按35%～45% ，管控区按20%～40%，防范区按15%～25%确定 。
〖伍〗 、在审核中 ，经常会发现结算的工程量与实际完成的工程量有出入 ，对于多报的工程量要扣除，否则就直接损害了业主的利益 。同时对于漏报的工程量 ，在反复核实后 ，本着实事求是将漏报的工程量增补到结算中去，避免承包商的利益受到损失。『3』定额单价的审核不可忽视 。
山东将疫情防控措施费计入工程概算
山东省将疫情防控措施费计入工程概算，具体规定如下：费用定义与范围疫情防控措施费指房屋建筑和市政工程施工现场采取常态化防控措施产生的直接费用 ，包括核酸检测、防护用品、消杀用品 、测温器具 、隔离围挡、宣传展板 、专职消杀等 。不包括疫情事件应急处置 、封闭管理下的人员隔离转运、停工等费用。
新增疫情防控措施费在《山东省建设工程费用项目组成及计算规则》及《山东省建设工程概算费用编制规定》的总价措施费中 ，增设“疫情防控措施费” 。该费用指房屋建筑和市政工程施工现场采取常态化防控措施产生的直接费用，包括核酸检测 、防护用品 、消杀用品、测温器具 、隔离围挡 、宣传展板、专职防控人员等支出 。
建筑安装工程费用计算程序根据《山东省建设工程概算费用编制规定》（2022年4月调整） ，建筑安装工程费用计算程序在第四章明确规定。
安全文明施工费费率分建筑与装饰两类：建筑工程为47% ，装饰工程为15% 。需注意，该费用不包含安全生产责任保险费 ，后者可按0.15%单独计列 ，用于保障施工安全责任风险 。
青建管字〔2020〕3号中第一条（疫情防控期间计价规则）自本通知执行之日起停止。政策背景与意义 此次调整是青岛市住建局结合市场实际人工成本上升趋势做出的决策，比较高涨幅189%反映了近年来劳动力费用的增长压力 。通过统一单价标准 ，减少因人工成本波动引发的工程纠纷 ，保障建设单位与施工企业的合法权益 。
建设单位缴纳：北京 、江苏 、山东等地区明确由建设单位缴纳施工扬尘环境保护税。
